Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Bauleistungen
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der ARDI BAU GmbH (nachfolgend "Auftragnehmer" genannt) und ihren Kunden (nachfolgend "Auftraggeber" genannt). Abweichende Bedingungen des Auftraggebers gelten nicht, es sei denn, der Auftragnehmer hat ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
2. Angebote und Vertragsabschluss
Sämtliche Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet wurden. Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung des Auftragnehmers oder durch tatsächliche Leistungserbringung zustande.
3. Preise und Zahlungsbedingungen
Sofern nicht anders vereinbart, verstehen sich die Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Rechnungen sind sofort nach Erhalt ohne Abzug zur Zahlung fällig, sofern keine gesonderten Zahlungsbedingungen (z.B. Skontofristen) schriftlich vereinbart wurden.
4. Leistungserbringung und Lieferfristen
Fristen für die Fertigstellung von Leistungen sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden. Verzögerungen durch höhere Gewalt, ungeeignete Witterungsbedingungen oder durch den Auftraggeber verursachte Verzögerungen verlängern die Fristen entsprechend.
5. Gewährleistung und Haftung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen des österreichischen Rechts. Der Auftraggeber hat die erbrachte Leistung unverzüglich nach Übergabe zu prüfen und allfällige Mängel dem Auftragnehmer unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
6. Gerichtsstand und anwendbares Recht
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist das sachlich zuständige Gericht in Klagenfurt, Österreich. Es gilt österreichisches Recht.